一、单项选择题(每题 1 分，共 60 题，共 60 分，每题的备选项中，只有 1 个最符合题意。)
1.对进口设备计算进口环节增值税是作为计税基数的组成计税价格的是( )。
A.到岸价+消费税 B.到岸价+关税
C. 关税完税+消费税 D. 关税完税+关税+消费税
【参考答案】D
【考点来源】进口从属费的构成及计算
【解析】进口环节增值税，是对从事进口贸易的单位和个人，在进口商品报关进口后征收的税种。我国增值税征收条例规定，进口应税产品均按组成计税价格和增值税税率直接计算应纳税额，即：进口环节增值税额=组成计税价格×增值税税率;组成计税价格=关税完税价格+关税+消费税;其中，增值税税率根据规定的税率计算。
2.在国外建筑安装工程费中，现场材料试验及所需设备的费用包含在( )中。
A. 直 接 工 程 费 B. 管 理 费
C. 开 办 费 D. 其 他 摊 销 费
【参考答案】C
【考点来源】国外建筑安装工程费用的构成
【解析】国外的建筑安装工程费用一般是在建筑市场上通过招投标方式确定的。建筑安装工程费用的高低受建筑产品供求关系影响较大。国外建筑安装工程费用的构成包括:各分部分项工程费用、单项工程开办费。
3.“标高金”组成( )。
A.管理费、利润、风险费 B.管理费、利润
C.管理费、风险费D.利润、风险费
【参考答案】A
【解析】"标高金"由管理费、利润和风险费组成。
4. 《工程造价术语标准》GB/T50875 属于工程造价管理标准中的( )。
A. 基 础 标 准 B. 管 理 规 范
C. 标 准 规 范 D. 质 量 管 理 标 准
【参考答案】A
【考点来源】工程计价依据
【解析】(1)基础标准。包括《工程造价术语标准》GB/T 50875、《建设工程计价设备材料划分标准》GB/T 50531 等。
5. 建设工程造价综合指数的计算方法( )。
A.报告期与基准期建设工程造价的比值计算 B. 报告期与基期各类单项工程造价指数之和的比值计算
C. 用同期各类单项工程造价指数汇总计算 D. 用同期各类单项工程造价指数加权汇总计算
【参考答案】D
【考点来源】工程造价指数及其编制
【解析】建设工程造价综合指数的编制是在单项工程造价指数编制结果的基础上，将不同专业类型的单项工程造价指数以投资额为权重加权汇总后编制完成的。
6. 当初步设计深度不够，设备清单不完善，只有主体设备或仅有成套设备重量时，编制设备安装工程概算应采用的方法( )。
A.预算单价法 B.扩大单价法
C.设备价值法 D.综合吨位指标法
【参考答案】B
【考点来源】单位工程概算的编制，单位设备及安装工程概算编制方法。
【解析】扩大单价法。当初步设计深度不够，设备清单不完备，只有主体设备或仅有成套设备重量时， 可采用主体设备、成套设备的综合扩大安装单价来编制概算。
7. 某项工程合同价 12000 万元，其中材料和设备占百分之 50，已知预付款 3600 万元，起扣点是多少( )。
A.7200 B.6120
C.4800 D.9951
【参考答案】C
【考点来源】预付款及期中支付
【解析】起扣点=12000-3600/50%=4800 万元
8. 某一砖半厚混水墙，采用规格为 240×115×53 的烧结煤矸石普通砖砌筑,灰浆厚度为 10mm,每 10m³;该种墙体砖的净用量为( )千块。
A.5.148 B.5.219
C.6.374 D.6.462
【参考答案】B
【考点来源】确定材料定额消耗量的基本方法
【解析】
一砖：115×2+10=240mm
砖的块数=1/[0.24×(0.24+0.01)×(0.053+0.01)]×1×2=529 块
一砖半：115×3+10×2=365mm
砖的块数=1/[0.365×(0.24+0.01)×(0.053+0.01)]×1×3=521.9=522 块二砖：115×4+10×3=490mm
砖的块数=1/[0.49×(0.24+0.01)×(0.053+0.01)]×1×4=518 块
9. 按照形成资产法编制建设投资估算表，生产准备费应列入( )。
A.固定资产费用 B.固定资产其他费用
C.无形资产费用 D.其它资产费用
【参考答案】D
【考点来源】投资估算文件的编制
【解析】按形成资产法编制的建设投资估算表，其它资产费用是指建设投资除形成固定资产和无形资产以外的部分，如生产准备费等。
10. 在计算总价措施费时考虑报价浮动率的是( )。
A. 脚 手 架 B. 模 板
C.道 路 硬 化 D. 施 工 排 水 降 水
【参考答案】C
【考点来源】工程变更的价款调整方法
【解析】按总价(或系数)计算的措施项目费，除安全文明施工费外，按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人报价浮动因素。
11、某建设项目及其单项工程 X 的竣工决算如下表所示，则 X 工程应分摊的地质勘查费为( )万元。
A.48.0 B.50.0
C.50.8 D.51.1
【参考答案】B
【考点来源】共同费用的分摊方法
【解析】(2000/8000)×200=50 万元
12.关于最高投标限价的公布，下列说法正确的是( )。
A.应在发布招标文件时一并发布 B.应在开标时公布
C.应在评标时公布 D.不应公布
【参考答案】A
【考点来源】招标文件的组成内容及其编制要求
【解析】按照规定应编制最高投标限价的项目，其最高投标限价应在发布招标文件时一并公布。
13.编制招标工程量清单时，下列措施项目应列入"总价措施项目清单与计价表"的是( )。
A. 脚 手 架 B.混 凝 土 模 板 及 支 架
C.施工场地硬化 D.施工排水降水
【参考答案】C
【解析】ABD 属于单价措施项目;C 属于总价措施项目中的安全文明施工费。
14.生产性建设项目工程费用为 15000 万元，设备费用为 5000 万元，工程建设其他费为 3000 万元，预备费为 1000 万元，建设期利息为 1000 万元，铺底流动资金为 500 万元,则该项目的工程造价为( )万元。
A.19000 B.20000
C.25000 D.20500
【参考答案】B
【考点来源】我国建设项目总投资及工程造价的构成
【解析】工程造价=10000+8000+1000+1000=20000 万元
15.下列工程定额中，能反应建设总投资及各项费用的是( )。
A. 施 工 定 额 B. 预 算 定 额
C. 概 算 指 标 D. 投 资 估 算 指 标
【参考答案】D
【考点来源】工程定额体系
【解析】投资估算指标是以建设项目、单项工程、单位工程为对象，反映建设总投资及其各项费用构成的经济指标。
16. 某种材料含税(适用增值税率 13%)出厂价为 500 元/t，含税(通用增值税率 9%)运杂费为 30 元/t，运输损耗率为 1%，采购保管费率为 3%，该材料的预算单价(不含税)为( )元/t。
A.480.93 B.488.94
C.551.36 D.632.17
【参考答案】 B
【考点来源】材料单价的编制依据和确定方法
【解析】(500/1.13+30/1.09)×1.01×1.03=488.94
17. 某新建项目投资估算中的建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费分别30000W、20000w、10000W。若基本预备费率 5%，则基本预备费( )。
A.1500W B.2000W
C.2500W D.3000W
【参考答案】D
【考点来源】预备费
【解析】(30000+20000+10000)×5%=3000 万元
18. 编制工程量清单时，下列费用属于总承包服务费考虑范围的是( )。
A.总包人对专业工程的投标费 B.承包人自行采购工程设备的保护费
C.总包人施工现场的管理费 D.竣工决算文件的编制费
【参考答案】C
【考点来源】按造价形成划分建筑安装工程费用项目构成和计算
【解析】总承包服务费是指总承包人为配合协调发包人进行的专业工程发包，对发包人自行采购的材料、供设备等进行保管以及施工现场管理、竣工资料汇总等服务所需的费用。
19. 属于研究试验费的有( )。
A. 新产品试制费、中间试验费和重要科学研究补助费 B.施工企业对建筑材米斗、构件和建筑物进行一般鉴定、检查所发生的费用及技术革新的研究试验费
C. 勘察设计费或工程费用中开支的项目 D. 为建设项目提供和验证设计数据、资料等进行试验及验证的费用
【参考答案】D
【考点来源】工程建设其他费用的构成和计算，技术服务费
【解析】研究试验费是指为建设项目提供或验证设计参数、数据、资料等进行必要的研究试验，以及设计规定在建设过程中必须进行试验、验证所需的费用。
20. 出料容量为 200L 的干混砂浆罐式搅拌机，每次工作循环中，运料、装料、搅拌、卸料、不可避免的中断时间分别为 5min、1min 、3 min、1 min、5min,若机械时间利用系数为 0.8，则该机械台班产量定额为( )。
A.5.12m³/ 台 班 B.1.30m³/ 台 班
C.7.68m³/ 台 班 D.1.95m³/ 台 班
【参考答案】A
【考点来源】确定施工机具台班定额消耗量的基本方法
【解析】机械一次循环的正常延续时间=5+1+3+1+5=15min=0.25h 机械纯工作一小时的循环次数=4
机械纯工作一小时的正常生产率=4×200=0.8m³ 机械台班产量定额=0.8×8×0.8=5.12m³/台班
21.发生不可抗力时，属于发包人责任的是( )。
A.施工人员伤亡补偿金 B.施工机械设备损失
C.施工单位损失 D.修复已完工程的费用
【参考答案】D
【考点来源】工程类索赔合同价款调整事项
【解析】工程所需清理、修复费用由发包人承担
22.某市政工程招标采用经评审的最低价法评标，招标文件规定对同时投多个标段的评标修正率为 4%,现甲、乙同时投 I、II 标段，甲报 8000w、7000w，乙报 8500w、6800w。已知甲中标 l 标段，在不考虑其他量化因素情况下，投标人甲、乙 II 标段评标价为( )。
A.6720w;6528w B.6720w; 6800w
C.8834w; 6028w D.7280w; 7072w
【参考答案】B
【考点来源】详细评审标准与方法
【解析】甲 lI 标段的评标价=7000×(1-4%)=6720 万元;乙 Il 标段的评标价=6800 万元
23.下列有关质量保证金说法正确的是( )。
A.无论是否提供质量保证履函，都应提交质量保证金B.政府性投资建设项目，质量保证金预留在主管部门
C.社会性资本的质量保证金应预留在发包方 D.发包人被撤销的，质量保证金应随建设工程一起移交给使用方
【参考答案】D
【考点来源】工程合同价款支付与结算
【解析】在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，发包人不得同时预留工程质量保证金，A 选项错误;其他政府投资项目，质量保证金可以预留在财政部门或发包方，B 选项错误;社会投资项目采用预留质量保证金方式的，发承包双方可以约定将质量保证金交由金融机构托管，C 选项错误;缺陷责任期内， 如发包人被撤销，质量保证金随交付使用资产一并移交使用单位，由使用单位代行发包人职责，D 选项正确。
24. 某工程基准单价 1600 元/平米，其中人材机占比分别为 0.15、0.6、0.1，建设期人材机的造价指数分别为 1.1、1.25、0.95，假如综合费率取为人材机总价的 25%，那么该工程的综合单价为( )。
A.1856 B.1932
C.2020 D.2320
【参考答案】C
【解析】1600×(0.15×1.1+0.6×1.25+0.1×0.95)×(1+25%)=2020 元。
25. 以下对于建筑设计的说法正确的是( )。
A.周长系数越低造价越低 B.圆形比正方形造价低
C.层数越高造价越低 D.跨度不变时，中跨数目越多越经济
【参考答案】D
【考点来源】设计阶段影响工程造价的主要因素
【解析】A 选项，通常情况下建筑周长系数越低，设计越经济。B 选项，但是园形建筑物施工复杂， 施工费用一般比矩形建筑增加 20%-30%，所以其墙体工程量所节约的费用并不能使建筑工程造价降低。C 选项，如果增加一个楼层不影响建筑物的结构形式，单位建筑面积的造价可能会降低。但是当建筑物超过一定层数时，结构形式就要改变，单位造价通常会增加。D 选项，对于多跨厂房，当跨度不变时，中跨数目越多越经济，这是因为柱子和基础分摊在单位面积上的造价减少。
26. 以下不得由投标人自主报价的是( )。
A.总承包服务 B.计日工
C.暂列金额 D.单价措施项目费
【参考答案】C
【考点来源】投标报价的编制方法和内容
【解析】暂列金额应按照招标人提供的其他项目清单中列出的金额填写，不得变动。
27.关于工程量清单的编制和适用范围正确的是( )。
A.设计及以后各阶段 B. 招标工程量清单的完整性和准确性由编制人负责
C.以单位(项)为对象编制 D.国家特许经营的项目可以不采用清单计价
【参考答案】C
【考点来源】工程量清单计价方法
【解析】A：我国目前使用的建设工程工程量清单计价规范主要用于施工图完成后进行发包的阶段， B：采用工程量清单方式招标，招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性由招标人负责。C：招标工程量清单应以单位(项)工程为单位编制 D：使用国有资金投资的建设工程发承包，必须采用工程量清单计价
28.投标人投标时要仔细研究招标文件，忽视以下做法将影响投标文件的完整性的是( )。
A.忽视监理作用 B.忽视合同条款中工程变更的规定
C.忽视合同条款中工期奖罚 D.忽视技术标准的要点
【参考答案】D
【考点来源】投标报价前期工作
【解析】任何忽视技术标准的报价都是不完整、不可靠的，有时可能导致工程承包重大失误和亏损。
29.关于囯际竞争性招投标项目开标的做法正确的( )。
A.不允许投标人或其代表出席开标会议 B.不应拒绝开启未附投标保证金的标书
C.应全部读出标书的全部内容 D.开标时不允许记录和录音
【参考答案】B
【考点来源】国际竟争性招标
【解析】A 选项，应允许投标人或其代表出席开标会议，对每份标书都应当众读出其投标人、报价和交货或完工期。B 选项，不能因为标书未附投标保证金或保亟而拒绝开启。C 选项，标书的详细内容是不可能也不必全部读出的 D 选项，开标时一般不允许提问或做任何解释，但允许记录和录音。
30.根据现行《标准设计施工总承包招标文件》，其他项目清单中依法必须招标的专业工程暂估价项目由承包人作为招标人，关于该专业工程的招标，下列说法正确的是( )。
A.招标文件不需要发包人批准 B.评标方案不需要发包人批准，仅将结果报发包人备案
C.组织招标的费用由承包人承担 D.该专业工程中标价格不会影响总承包人的合同价款
【参考答案】C
【考点来源】物价变化类合同价款调整事项
【解析】发包人在招标工程量清单中给定暂估价的专业工程，依法必须招标的，应当由发承包双方依法组织招标选择专业分包人，并接受建设工程招标投标管理机构的监督。1)除合同另有约定外，承包人不参加投标的专业工程，应由承包人作为招标人，但拟定的招标文件、评标方法、评标结果应报送发包人批准。与组织招标工作有关的费用应当被认为已经包括在承包人的签约合同价投标总报价中。2)承包人参加投标的专业工程，应由发包人作为招标人，与组织招标工作有关的费用由发包人承担。同等条件下，应优先选择承包人中标。3)专业工程依法进行招标后，以中标价为依据取代专业工程暂估价，调整合同价款。
31.发生下列工程事项时，发包人应予计量的是( )。
A.清单内但是质检资料不全 B.合同外工程量
C.监理再次检验质量合格的挖土方工程 D.恶劣气候导致的临时措施加固
【参考答案】C
【考点来源】工程计量
【解析】工程计量的范围包括：工程量清单及工程变更所修订的工程量清单的内容合同文件中规定的各种费用支付项目，如费用索赔各种预付款、价格调整、违约金等。
32. 下列对分部分项工程项目特征描述正确的是( )。
A.计价规范没有说明的特殊项目特征，无需描述 B.投标报价时项目特征与图纸不符，以图纸为准
C.项目特征的描述，要对工程内容加以描述 D.分部分项工程项目特征要依据技术标准、标准图集、图纸进行描述
【参考答案】D
【考点来源】分部分项工程项目清单
【解析】分部分项工程项目清单的项目特征应按各专业工程工程量计算规范附录中规定的项目特征， 结合技术规范、标准图集、施工图纸，按照工程结构、使用材质及规格或安装位置等，予以详细而准确的表述和说明。凡项目特征中未描述到的其他独有特征，由清单编制人视项目具体情况确定，以准确描述清单项目为准。
33. 单位工程概算按其工作性质可分为单位建筑工程概算和单位设备及安装工程概算两类，下列属于单位设备及安装工程概算的是( )。
A.照明线路敷设 B.风机盘管安装
C.电气设备及安装 D.特殊构筑物
【参考答案】C
【考点来源】设计概算的编制内容
34. 下列工作内容属于实物量法但不属于工料单价法的是( )。
A.列项并计算工程量 B. 套用预算定额或企业定额，计算人工、材料、机具台班消耗量
C.套用定额单价，计算直接费并汇总 D.计算其他各项费用
【参考答案】B
【考点来源】单位工程施工图预算的编制
【解析】实物量法：1)准备资料、熟悉施工图纸。2)列项并计算工程量。3)套用预算定额或企业定额)， 计算人工、材料、机具台班消耗量。4)计算并汇总直接费。5)计算其他各项费用，汇总造价。6)复核、填写封面、编制说明。工料单价法：1)准备工作。2)列项并计算工程量。3)套用定额单价，计算直接费。4) 编制工料分析表。5)计算主材费并调整直接费。6)按计价程序计取其他费用，并汇总造价。⑦)复核，填写封面、编制说明。
35. 某项目施工合同约定承包人承担的钢筋价格风险幅度为±5%，超出部分采用造价信息法调差，已知钢筋的承包人投标价格、基准期造价信息发布价格分别为 5700 元 t、6100 元 t，2021 年 7 月的造价信息发布价格为 5600 元 t，则该月钢筋结算价格为( )元 t。
A.5233 B.5505
C.5600 D.5700
【参考答案】D
【考点来源】采用造价信息调整价格差额
【解析】(5700-5600)/5700=1.75%<5%，因此不用调整价格，按投标报价 5700 结算。
36.某工程总承包合同的专用合同条件约定，其他项目清单中依法必须招标的专业工程暂估价项目由承包人作为招标人发包。关于该专业工程的招标，下列说法正确的是()。
A.招标文件不需要发包人批准
B.评标方案不需要发包人批准，仅将评标结果报发包人备案即可
C.组织招标的工作费用由承包人承担
D.该专业工程中标价格不会影响总承包人的合同价款
【参考答案】C
【解析】发包人在招标工程量清单中给定暂估价的专业工程，依法必须招标的，应当由发承包双方依法组织招标选择专业分包人，并接受建设工程招标投标管理机构的监督。1)除合同另有约定外，承包人不参加投标的专业工程，应由承包人作为招标人，但拟定的招标文件、评标方法、评标结果应报送发包人批准。与组织招标工作有关的费用应当被认为已经包括在承包人的签约合同价(投标总报价)中。2)承包人参加投标的专业工程，应由发包人作为招标人，与组织招标工作有关的费用由发包人承担。同等条件下，应优先选择承包人中标。3)专业工程依法进行招标后，以中标价为依据取代专业工程暂估价，调整合同价款。
37.根据现行《标准施工招标文件》，下列已完工程，发包人应予计量的是()。
A.在工程量清单内，但质量验收资料不齐全的工程
B超出合同工程范围的工程
C.监理人要求再次检验的合格隐蔽工程的挖填土方工程
D.为抵御台风完成的临时设施加固工程
【参考答案】C
【解析】工程计量的原则：不符合合同文件要求的工程不予计量;按合同文件所规定的方法、范围、内容和单位计量;因承包人原因造成的超出合同工程范围施工或返工的工程量，发包人不予计量。
38.国内生产某台非标准设备，材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费合计50万元，废品损失费5万元，外购配套件费15万元，包装费率5%。假设利润率为10%，则用成本计算估价法计算的该设备的利润是()万元。
A.7.350
B.6.825
C.5.850
D.5.775
【参考答案】C
【解析】利润=(50+5+(50+5+15)×5%)×10%=5.850(万元)
39.根据我国现行建筑安装工程费用项目构成规定，在施工合同签订时尚未确定的服务采购费用，应计入()。
A.暂列金额
B.暂估价
C.措施项目费
D.总承包服务费
【参考答案】A
【解析】暂列金额：用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。
40.关于土地出让或转让中涉及的税、费，下列说法正确的是()。
A.转让土地使用权，要向转让者征收契税
B.转让土地如有增值，要向受让者征收土地增值税
C.土地使用者每年应缴纳土地使用费
D.土地使用权年限届满，需重新签订使用权出让合同，但不必再支付土地出让金
【参考答案】C
【解析】选项A错误，有偿出让和转让使用权，要向土地受让者征收契税。
选项B错误，转让土地如有增值，要向转让者征收土地增值税。选项C正确，土地使用者每年应按规定的标准缴纳土地使用费。选项D错误，经批准准予续期的，应当重新签订土地使用权出让合同，依照规定支付土地使用权出让金。
41.某新建项目建设期为2年，第一年贷款1200万元，第二年贷款1800万元。假设贷款在年内均衡发放，年利率为10%，建设期内贷款只计息不支付。该项目建设期第二年应计贷款利息为()万元。
A.210
B.216
C.300
D.312
【参考答案】B
【解析】第一年利息：1200×1/2×10%=60(万元)，第二年：(1200+60+1800×1/2)×10%=216(万元)。
42.关于分部分项工程项目清单的编制要求，下列说法正确的是()。
A.所有清单项目的工程量均应以完成后的净值计算
B.以“个“项等为计算单位时，应取整数，小数部分四舍五入
C.有两个或两个以上计量单位时，应按不同计量单位分别计量
D.当出现规范附录中未包含的清单项目时，编制人应作补充，并报省级或行业工程造价管理机构备案
【参考答案】D
【解析】选项A错误，除另有说明外，所有清单项目的工程量应以实体工程量为准，并以完成后的净值计算。选项B错误，以“个“项等为计算单位时，应取整数。选项C错误，选择最适宜表现该项目特征并方便计量的单位。
43.下列人工消耗量定额测定时间中，其长短与所负担的工作量大小无关，但往往与工作内容有关的是()。
A.基本工作时间
B.辅助工作时间
C.准备与结束工作时间
D.休息时间
【参考答案】C
【解析】准备和结束工作时间的长短与所担负的工作量大小无关，但往往和工作内容有关。
44.下列施工机械中，其安拆费及场外运费应单独计算，但不计入施工机械台班单价中的是()。
A.安拆简单的轻型施工机械
B.利用辅助设施移动的施工机械
C.固定在车间的施工机械
D.不需辅助设施移动的施工运输机械
【参考答案】B
【解析】单独计算的情况包括：
1)安拆复杂、移动需要起重及运输机械的重型施工机械，其安拆费及场外运费单独计算：2)利用辅助设施移动的施工机械，其辅助设施(包括轨道和枕木)等的折旧、搭设和拆除等费用可单独计算。
45.关于概算指标的内容和特点，下列说法正确的是()。
A.编制对象只涉及单项工程和建设项目
B.编制内容不包括人工、材料、机具台班的消耗量
C.适用范围包括投资决策阶段和施工阶段
D.编制费用包括建安费和设备及工器具购置费
【参考答案】D
【解析】选项AB错误，建筑安装工程概算指标通常是以单位工程为对象，以建筑面积、体积或成套设备装置的台或组为计量单位而规定的人工、材料、机具台班的消耗量标准和造价指标。选项C错误，概算指标主要用于初步设计阶段。
46.关于不同行业、不同类型的建设项目建设规模的确定基础，下列说法正确的是()。
A.石油天然气项目，应依据资源储备量确定建设规模
B.水利水电项目，应依据水资源量和可开发利用量确定建设规模
C.铁路公路项目，应进行运量熏求预测和考虑本线路在综合运输系统中的作用等
D.技术改造项目，应依据产量缺口确定新增生产规模和对应的配套、辅助设施规模
【参考答案】C
【解析】选项A，对于煤炭、金属与非金属矿山、石油、天然气等矿产资源开发项目，在确定建设规模时，应充分考虑资源合理开发利用要求和资源可采储量，赋存条件等因素。选项B，对于水利水电项目，在确定建设规模时应充分考虑水的资源量、可开发利用量、地质条件、建设条件、库区生态影响、占用土地以及移民安置等因素。选项D，对于技术改造项目，在确定建设规模时应充分研究建设项目生产规模与企业现有生产规模的关系;新建生产规模属于外延型还是外延内涵复合型，以及利用现有场地、公用工程和辅助设施的可能性等因素。
47.关于流动资金估算，下列说法正确的是()。
A.流动资金的估算与产品存货无关
B.扩大指标估算法仅用于可行性研究阶段的流动资金估算
C.达产前应按不同生产负荷下的需要分别估算所需流动资金
D.投产前筹措的流动资金贷款利息可计入建设总投资
【参考答案】C
【大立解析】选项A，流动资金等于流动资产和流动负债的差额，流动资产的构成要素一般包括存货、库存现金、应收账款和预付账款。选项B，扩大指标估算法简便易行，但准确度不高，适用于项目建议书阶段的估算。选项D，计入建设总投资的是建设期贷款利息，流动资金贷款利息属于生产运营费用，不计入总投资。
48.关于应用概算定额法编制单位建筑工程概算，下列说法正确的是()。
A.确定各分部分项工程费和措施项目费后，才能生成综合单价分析表
B.采用全费用综合单价时，单位工程概算造价只包括分部分项工程费、措施项目费和其他项目费
C.综合单价分析表中不应包括管理费的计算
D.人材机和单价分析数据应采用定额数据
【参考答案】A
【解析】A选项，概算定额法编制设计概算的步骤：收集基础资料、熟悉设计图纸和了解有关施工条件和施工方法;计算工程量;确定各分部分项工程费;计算措施项目费;计算汇总单位工程概算造价;编写概算编制说明(综合单价分析表)。B选项，如采用全费用综合单价，则单位工程概算造价=分部分项工程费+措施项目费C选项，综合单价分析表中应包括管理费的计算D选项，在进行概算定额消耗量和单价分析时，消耗量应采用定额消耗量，单价应为报告编制期的市场价。
49.关于施工图预算文件的编制形式，下列说法正确的是()。
A.二级预算编制形式下的单项工程综合预算是指建筑工程和安装工程预算
B.当建设项目有多个单项工程时，应采用二级预算编制形式
C.二级预算编制形式由单项工程综合预算和单位工程预算组成
D.采用三级预算编制形式的工程预算文件应包括综合预算表
【参考答案】D
【解析】AC选项，当建设项目只有一个单项工程时，应采用二级预算编制形式，二级预算编制形式由建设项目总预算和单位工程预算组成。BD选项，当建设项目有多个单项工程时，应采用三级预算编制形式，三级预算编制形式由建设项目总预算、单项工程综合预算、单位工程预算组成。
50.关于招标文件的澄清和修改，下列说法正确的是()。
A.招标文件的澄清仅应发给提出疑问的投标人
B.招标文件的澄清中应指明澄清问题的来源
C.招标文件的澄清影响到投标截止时间不足的，应相应推后
D.发出的招标文件只可澄清不可修改
【参考答案】C
【解析】招标文件的澄清应在规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有获取招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应推迟投标截止时间。
51.关于最高投标限价的编制，下列说法正确的是()。
A.不得依据各级建设行政管理部门发布的定额编制
B.暂估单价的材料费应计入其他项目工程费
C.采用费率计算措施项目费应包含规费和税金
D.综合单价中应考虑一定的材料价格波动风险
【参考答案】D
【解析】A选项，最高投标限价的编制依据应是各级建设行政主管部门发布的计价依据、标准、办法与市场化的工程造价信息的混合使用。B选项，招标文件的其他项目清单中提供了暂估单价的材料和工程设备，其中的材料应按其暂估的单价计入清单项目的综合单价中。C选项，对于不可计量的措施项目，则以"项"为单位，采用费率法按有关规定综合取定，采用费率法时需确定某项费用的计费基数及其费率，结果应是包括除规费、税金以外的全部费用。D选项，为使最高投标限价与投标报价所包含的内容一致，综合单价中应包括招标文件中要求投标人所承担的风险内容及其范围(幅度)产生的风险费用。
52.某分项工程招标工程量清单数量为1000m3，该分项工程的主要材料是X材料，X材料在招标人提供的其他项目清单中的暂估价为100元m2.已知投标人的企业定额中，每100m3分项工程的X材料消耗量为102m2.投标人调查的X材料市场价为110元m2，则投标人用企业定额编制的该分项工程的工程量清单综合单价分析表中，计列的X材料暂估合价为()。
A.100元
B.102元
C.10.2万元D
D.11.22万元
【参考答案】C
【解析】暂估价中的材料、工程设备暂估价必须按照招标人提供的暂估单价计入清单项目的综合单价。暂估合价=(102×1000/100)×100/10000=10.2(万元)
53.招标发包的建设工程，其签约合同价为()。
A.中标价
B.最高投标限价
C.中标后商务谈判价
D.经评审的合理价
【参考答案】A
【解析】招标人和中标人签订合同，依据中标价确定签约合同价，并在合同中载明，完成合同价款的约定过程。
54.与其他工程总承包方式相比，交钥匙总承包的优越性体现在()。
A.承包人承担的风险比较小
B.业主可以深度介入项目管理中
C.能满足业主的某些特殊要求
D.更能提高工程设计质量
【参考答案】C
【解析】交钥匙总承包的优越性：(1)能满足某些业主的特殊要求;(2)承包人承担的风险比较大，但获利的机会比较多，有利于调动总包的积极性;(3)业主介入的程度比较浅，有利于发挥承包人的主观能动性;(4)业主与承包人之间的关系简单。
55.某实行招标的工程，施工图预算为8000万元，最高投标限价为7800万元。若承包人签约合同价为7500万元，则该承包人的报价浮动率为()。
A.3.85%
B.4.00%
C.6.25%
D.6.67%
【参考答案】A
【解析】承包人报价浮动率=(1-中标价/最高投标限价)×1006=(1-7500/7800)×1006=3.85%。
56.关于采用价格指数调整价格差额，下列说法正确的是()。
A.按现行价格计价的变更费用应计入调价基数
B.缺少价格指数时可用对应可调因子的信息价格替代
C.定值和变值权重一经约定就不得调整
D.基本价格指数是指最高投标限价编制时的指数
【参考答案】B
【解析】选项A错误，变更及其他金额已按现行价格计价的，不计在调价基数内;选项C错误，按变更范围和内容所约定的变更，导致原定合同中的权重不合理时，由承包人和发包人协商后进行调整。选项D错误，基本价格指数，指基准日的各可调因子的价格指数，不一定是最高投标限价编制时。
57.某施工合同约定，当发生索赔事件时，人工工资、窝工补贴分别按300元工日、100元工日计，以人工费为基数的综合费率为40%。在施工过程中发生了如下事件：①因异常恶劣天气导致工程停工3天，人员窝工60个工日;②因该异常恶劣天气导致工程修复用工20个工日发生材料费5000元：③复工后又因发包人原因导致停工2天，人员窝工40个工日。为此，承包人可向发包人索赔的费用为()元。
A.17400
B.19000
C.19400
D.23400
【参考答案】A
【解析】①异常恶劣天气导致的停工通常不能进行费用索赔。
②修复用工索赔额=20×300×(1+40%)+5000=13400(元)。
③发包人原因停工索赔额：40×100=4000(元)共计17400元。
58.关于工程预付款的额度计算和支付，下列说法正确的是()。
A.采用百分比法时，预付款支付比例不得低于签约合同价的10%
B.采用百分比法时，预付款支付比例不宜高于扣除暂列金额后签约合同价的30%
C.采用公式计算法时，预付款=年度工程总价/年度施工天数×材料储备定额天数
D.采用公式计算法时，施工天数一股按360天计算
【参考答案】B
【解析】AB选项，包工包料工程的预付款的支付比例不得低于签约合同价(扣除暂列金额)的10%，不宜高于签约合同价(扣除暂列金额)的30%。
C选项工程预付款数额年度工程皇价X材料些例(收×材料储备定额天数年度施工天数D选项，年度施工天数按365天日历天计算。
59.因不可抗力解除承包合同的，发包人应向承包人支付的款项是()。
A.未完工程的利润补偿
B.供应商已交付材料的价款
C.按“项“计价的措施费总额
D.承包人撤离现场的费用
【参考答案】D
【解析】由于不可抗力解除合同的，发包人除应向承包人支付合同解除之日前已完成工程但尚未支付的合同价款，还应支付下列金额
(1)合同中约定应由发包人承担的费用。
(2)已实施或部分实施的措施项目应付价款。
(3)承包人为合同工程合理订购且已交付的材料和工程设备货款。发包人一经支付此项货款，该材料和工程设备即成为发包人的财产。
(4)承包人撤离现场所需的合理费用，包括员工遣送费和临时工程拆除、施工设备运离现场的费用。
(5)承包人为完成合同工程而预期开支的任何合理费用，且该项费用未包括在本款其他各项支付之内。
60.根据《建设工程造价鉴定规范》(GBT51262-2017)，关于合同争议鉴定，下列说法正确的是()。
A.委托人认为鉴定项目合同有效的，应按照委托人的决定进行鉴定
B委托人认为鉴定项目合同无效的，应按双方当事人商定的结果进行鉴定
C.鉴定项目合同对计价依据和方法的约定条款前后矛盾的，应利用项目所在地同期适用的计价依据和方法进行鉴定
D.鉴定项目合同对计价依据和方法没有约定的，鉴定人可向委托人提议参照项目所在地同期适用的计价依据和方法进行鉴定
【参考答案】D
【解析】合同争议的鉴定：
(1)委托人认为鉴定项目合同有效的，鉴定人应根据合同约定进行鉴定。
(2)委托人认为鉴定项目合同无效的，鉴定人应按照委托人的决定进行鉴定。
(3)鉴定项目合同对计价依据、计价方法没有约定的，鉴定人可向委托人提出“参照鉴定项目所在地同时期适用的计价依据、计价方法和签约时的市场价格信息进行鉴定的建议，鉴定人应按照委托人的决定进行鉴定。
(4)鉴定项目合同对计价依据、计价方法约定条款前后矛盾的，鉴定人应提请委托人决定适用条款。
二、多项选择题(共 20 題，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得 0.5 分)
61.下列哪些属于仪器仪表费用( )。
A. 校 验 费 B. 折 旧 费
C. 燃 料 费 D. 安 拆 费E、检测软件的相关费用
【参考答案】ABD
【考点来源】施工机具使用费
【解析】仪器仪表台班单价通常由折旧费、维护费、校验费和动力费组成。
62.我国工程造价管理体系可划分为若干子体系，具体包括( )。
A. 相关法律法规体系 B. 工程造价管理标准体系
C.工程定额体系 D.工程计价依据体系
E.工程计价信息体系
【参考答案】ABCE
【考点来源】工程计价依据
【解析】我国的工程造价管理体系可划分为工程造价管理的相关法律法规体系、工程造价管理标准体系、工程定额体系和工程计价信息体系四个主要部分。法律法规是实施工程造价管理的制度依据和重要前提;
63. 费用索赔计算的常用方法有( )。
A.比 例 计 算 法 B.实 际 费 用 法
C.总 费 用 法 D.修 正 的 总 费 用 法
E.网络图分析法
【参考答案】BCD
【考点来源】工程索赔类合同价款调整事项
【解析】索赔费用的计算方法通常有三种，即实际费用法、总费用法和修正的总费用法。
64.有效的仲裁协议是申请仲裁的前提，仲裁协议达到有效必须同时具备的内容有( )。
A.请求仲裁的意思表示 B.仲裁事项
C.仲 裁 期 限 D.仲 裁 费 用
E.选定的仲裁委员会
【参考答案】ABE
【考点来源】合同价款纠纷的解决途径
【解析】仲裁协议的内容应当包括:1)请求仲裁的意思表示;2)仲裁事项;3)选定的仲裁委员会。前述三项内容必须同时具备，仲裁协议方为有效。
65. 下列工程建设其他费用，属于技术服务费的有( )。
A. 勘 察 设 计 费 B. 职 业 病 危 害 预 评 价 费
C. 监 理 费 D. 技 术 经 济 标 准 适 用 费
E.专有技术使用费
【参考答案】ABCD
【考点来源】工程建设其他费用的构成和计算
【解析】技术服务费包括可行性研究费、专项评价费、勘察设计费、监理费、研究试验费、特殊设备安全监督检验费、监造费、招标费、设计评审费、技术经济标准使用费、工程造价咨询费及其他咨询费。专项评价费包括环境影响评价费、安全预评价费、职业病危害预评价费、地质灾害危险性评价费、水土保持评价费、压覆矿产资源评价费、节能评估费、危险与可操作性分析及安全完整性评价费以及其他专项评价费。
66. 建设工程造价指标应区分不同的工程特征进行测算，这些特征包括( )。
A. 地 区 特 征 B. 工 程 类 型
C. 造 价 类 型 D. 合 同 类 型
E. 资金来源
【参考答案】ABC
【考点来源】工程造价指标的编制及使用
【解析】根据工程特征进行测算。建设工程造价指标应区分地区特征、工程类型、造价类型、时间进行测算。
67. 未进行资格预审的招标文件，包括( )。
A.招 标 公 告 B.招 标 邀 请 书
C.拟分包项目情况表 D.投标人须知
E.联合体协议书
【参考答案】AD
【考点来源】施工招标文件的编制内容
【解析】当未进行资格预审时，招标文件中应包括招标公告、投标人须知。当进行资格预审时，招标文件中应包括投标邀请书，该邀请书可代替资格预审通过通知书，以明确投标人已具备了在某具体项目某具体标段的投标资格，其他内容包括招标文件的获取、投标文件的递交等。
68.根据2017版FDIC《施工合同文件》，调整工程量清单中某项工作的合同价款需满足的条件有()。
A.工程量变化超过工程量清单工程量的15%以上
B.工程量变化与工程量清单相对应价格的乘积超过中标合同金额的0.01%
C.工程量的变化直接导致该项工作的单位工程量费用的变动超过1%
D.不是工程量清单中规定的“固定费用项目
E.不是工程量清单中规定的不因工程量变化而调整单价的项目
【参考答案】BCDE
【解析】当某项工作的工程量变化同时满足下列条件时，对该项工作的估价应当适用新的费率或价格」
1)该项工作实际测量的工程量变化超过工程量清单或其他报表中规定工程量的10%以上：
2)该项工作工程量的变化与工程量清单或其他报表中相对应费率或价格的乘积超过中标合同金额的
0.01%
3)工程量的变化直接导致该项工作的单位工程费用的变动超过1%;
4)该项工作并非工程量清单或其他报表中规定的"固定费率项目”"固定费用"和其他类似涉及单价不因工程的任何变化而调整的项目。
69. 根据我囯现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列施工企业发生的费用中，应计入企业管理费的是( ) 。
A.工地转移费 B.工具用具使用费
C.仪器仪表使用费 D.检验试验费
E.材料采购与保管费
【参考答案】ABD
【考点来源】企业管理费
【解析】企业管理费是指施工企业组织施工生产和经营管理所发生的费。(1)管理人员工资;(2)办公费;(3)差旅交通费工地转移费;(4)固定资产使用费;(5)工具用具使用费;(8)检验试验费
70. 概算指标列表构成包括的內容有( )。
A.示意图 B.工程总说明
C.人材机消耗量指标 D.工程量指标
E.总投资指标
【参考答案】AD
【解析】总体来讲列表形式分为以下几个部分：1、示意图。2、工程特征 3、经济指标 4、构造內容及工程量指标，说明该工程项目的构造内容和相应计算单位的工程量指标及人工、材料消耗指标。
71.关于设备原价，下列说法正确的有()。
A.进口设备原价是指采购设备的到岸价
B.国产设备原价一股指设备制造厂交货价或订货合同价
C.进口设备原价通常包含备品备件费
D.国产非标设备原价中的增值税是指销项税与进项税的差额
E.国产非标准设备原价包含该设备设计费
【参考答案】BCE
【解析】AC选项，设备原价指国内采购设备的出厂(场)价格，或国外采购设备的抵岸价格，设备原价通常包含备品备件费在内，备品备件费指设备购置时随设备同时订货的首套备品备件所发生的费用。B选项，国产设备原价一般指的是设备制造厂的交货价或订货合同价，即出厂(场)价格。D选项，税金，主要指增值税，通常是指设备制道厂销售设备时向购入设备方收取的销项税额。E选项，按成本计算估价法，非标准设备的原价由以下各项组成(1)材料费，(2)加工费，(3)辅助材料费(简称辅材费)，(4)专用工具费，(5)废品损失费，(6)外购配套件费，(7)包装费，(8)利润，(9)税金，(10)非标准设备设计费。
72.按照《住房城乡建设部关于进一步推进工程造价改革的指导意见》(建标〔2014)142号)的要求，工程量清单规范体系应满足()下工程计价需要。
A.不同管理需求
B.不同融资方式
C.不同设计深度
D.不同复杂程度
E.不同承包方式
【参考答案】ACDE
【解析】清单计价方式应满足“完善工程项目划分，建立多层级工程量清单，形成以清单计价规范和各专(行)业工程量计算规范配套使用的清单规范体系，满足不同设计深度、不同复杂程度、不同承包方式及不同管理需求下工程计价的需要的原则。
73.下列工人工作班内消耗时间，在确定人工工日消耗量定额时应适当考虑其影响的有()。
A.多余工作时间
B.偶然工作时间
C.施工本身造成的停工时间
D.非施工本身造成的停工时间
E.违背劳动纪律损失时间
【参考答案】BD
【解析】非施工本身造成的停工时间，是由于停电等外因引起的停工时间，定额中应给予合理的考虑。偶然工作能获得一定产品，拟定定额时要适当考虑它的影响。
74.编制投资估算文件时，投资估算分析的内容应包括()。
A.影响投资的主要因素分析
B.工程投资比例分析
C.各类费用构成占比分析
D.盈亏平衡分析
E.与类似工程项目的比较分析
【参考答案】ABCE
【解析】投资估算分析应包括以下内容：(1)工程投资比例份析。(2)各类费用构成占比分析。(3)分析影响投资的主要因素。(4)与类似工程项目的比较，对投资总额进行分析。
75.投标人对招标工程量清单中工程量复核的目的在于()。
A.据此选择投标策略
B.据此修改招标工程量清单
C.据此采取合适的施工方法
D.据此确定采购物资的
E.据此确定基础标价
【参考答案】ACD
【解析】复核工程量的准确程度，将影响承包人的经营行为：一是根据复核后的工程量与招标文件提供的工程量之间的差距，从而考虑相应的投标策略，决定报价裕度;二是根据工程量的大小采取合适的施工方法，选择适用、经济的施工机具设备、投入使用相应的劳动力数量等。
76.依法必须招标的项目，对于中标候选人的公示内容有()。
A.全部投标人名单及排名
B.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
C.中标候选人各评分要素得分
D.中标候选人的投标报价
E.中标候选人承诺的项目负责人姓名
【参考答案】BDE
【解析】招标人需对中标候选人全部名单及排名进行公示而不是只公示排名第一的中标候选人。依法必须招标项目的中标候选人公示应当载明以下内容：
(1)中标候选人排序、名称、投标报价、质量工期(交货期)以及评标情况;(2)中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人姓名及其相关证书名称和编号;(3)中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件：(4)提出异议的渠道和方式：(5)招标文件规定公示的其他内容。
77.因发包人原因导致工程延期，承包人可向发包人索赔的费用项目有()。
A.材料超期储存费用
B.承包人管理不善造成的材料损失费用
C.总部管理费
D.履约保函延期手续费
E.材料涨价价差
【参考答案】ACDE
【解析】承包人可向发包人索赔的费用项目：由于发包人原因导致工程延期期间的材料价格上张和超期储存费用。如果由于承包人管理不善，造成材料损坏失效，则不能列入索赔款项内。
78.承包人的进度款支付申请应包括的内容有()。
A.累计已完成的合同价款
B.累计已扣减的合同价款
C.累计已实际支付的合同价款
D.本期合计完成的合同价款
E.本期施工计划完成情况表
【参考答案】ACD
【解析】支付申请的内容包括：(1)累计已完成的合同价款。(2)累计已实际支付的合同价款。(3)本周期合计完成的合同价款。(4)本周期合计应扣减的金额。(5)本周期实际应支付的合同价款。
79.关于新增固定资产价值的确定，下列说法正确的有()。
A.以单项工程为核算对象
B.单项工程建成经有关部门验收合格，即应计算新增固定资产价值
C.单项工程中不构成生产系统的生活服务网点，在建成并交付后，也要计算新增固定资产价值
D.随设备一起采购的但未达到固定资产标准的工器具，应随设备一起计算新增固定资产价值
E.不需要安装的运输设备，一般仅计采购成本，不计分摊费用
【参考答案】ACE
【解析】选项B错误，单项工程建成经有关部门验收鉴定合格，正式移交生产或使用，即应计算新增固定资产价值。
80.关于建筑设计对工业建设项目单位造价的影响，下列说法正确的是()。
A.建筑周长系数越低，造价越低
B.圆形建筑较正方形建筑造价更低
C.建筑层数越多，造价越低
D.多跨厂房跨度不变时，中跨数目越多造价越低
E.多层或大跨度建筑，钢筋混凝土结构较钢结构造价更低
【参考答案】AD
【解析】选项B错误，通常情况下建筑周长系数越低，设计越经济。圆形、正方形、矩形、形、L形建筑的K周依次增大。但是圆形建筑物施工复杂，施工费用一般比矩形建筑增加20%~30%，所以其墙体工程量所节约的费用并不能使建筑工程造价降低。选项C错误，如果增加一个楼层不影响建筑物的结构形式，单位建筑面积的造价可能会降低。但是当建筑物超过一定层数时，结构形式就要改变，单位造价通常会增加。选项正错误，对于多层房屋或大跨度建筑，选用钢结构明显优于钢筋混凝土结构。
https://www.lasee.net/d/file/yijizaojia/2021yijizaojiagongchengjijiazhenti.doc
