一、单选题。
1.某项目施工合同约定，由承包人承担+5%范围内的碎石价格风险，超出部分采用造价信息法调差。已知承包人投标价格、基准期的价格分别为510/m3、520元/m3，造价信息发布价为560元/m3，则该月碎石的实结算价格为()元/m3。
A.524 B.534 C.520 D.510
【答案】A
【解析】实际价格较高，以较高的基准期价格为基础计算;560-(520×1.05)=14，510+14=524元
2.编制施工图预算时，下列文件中，属于采用三级预算编制形式而不属于二级预算编制形式的工程预算文件是()
A.总预算表 B.综合预算表 C.单位工程预算表 D.附件
【答案】B
【解析】采用三级预算编制形式的工程预算文件包括：封面、签署页及目录、编制说明、总预算表、综合预算表、单位工程预算表、附件七项内容。
采用二级预算编制形式的工程预算文件包括：封面、签署页及目录、编制说明，总预算表、工程预算表、附件等内容。
3.工程造价3亿，两年内均衡投资，材料设备占比60%。年度工期按360天计算，材料储备天数60天，运输10天。工程预付款是多少()万元
A.1400 B.1500 C.1600 D.1700
【答案】B
【解析】年度工程总价30000万元×0.5=15000万。(15000×0.6)÷360×60=1500万元
4.下列属于安装工程的是()。
A.施工临时用水工程 B.安装设备的防腐油漆 C.工程排水工程 D.天然气钻井
【答案】B
【解析】安装工程费用内容：(1)生产、动力、起重、运输、传动和医疗、实验等各种需要安装的机械设备的装配费用，与设备相连的工作台、梯子、栏杆等设施的工程费用，附属于被安装设备的管线敷设工程费用，以及被安装设备的绝缘、防腐、保温、油漆等工作的材料费和安装费。
5.下列资用中应计入建没期计列的生产经营费中的是()。
A.建设期使用的办公家具购置费 B.建级单位工具用具使用费 C.建设期取得的特许经营权的费用 D.交付生产前调试及试车费用
【答案】C
【解析】建设期计列的生产经营费是指为达到生产经营条件在建设期发生或将要发生的费用。包括专利及专有技术使用费、联合试运转费、生产准备费等。而专利及专有技术使用费是指在建设期内为取得专利、专有技术、商标权、商誉、特许经营权等生的费用。
6.下列关于最高投标限价正确的是()。
A.采用工程量清单招标的工程必需编制最高投标限价 B.最高投标限价对根据市场价格信息上浮或下调 C.投标人对工程最高报标限所有疑议的，在最高报持限价公布7天内向工程管理机构投诉 D.工程造价管理机构复查最高投标限价大于土3%时，责成招标人改正
【答案】D
【解析】国有资金投资的工程建设项目应实行工程量清单招标，招标人应编制最高投标限价，A错。最高投标限价应当依据工程量清单、工程计价有关规定和市场价格信息等编制，并不得进行上浮或下调。B错投标人经复核认为招标人公布的最高投标限价未按照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500一2013的规定进行编制的，应在最高投标限价公布后5天内向招标投标监督机构和工程造价管理机当最高投标限价复查结论与原公布的最高投标，价误差大于士3%时，应责成招标人改正。D正确
7.《工程造价咨询企业服务清单》(CCEA/GC-11)属于工程造价管理体系中的()
A基础标准 B.质量管理标准 C.操作规程 D.管理规范
【答案】C
【解析】操作规程。主要包括中国建设工程造价管理协会陆续发布的各类成果文件编审的操作规程：《建设项目投资估算编审规程》CECA/GC-1、《建设项目设计概算编审规程》
CECA/GC-2、《建设项目施工图预算编审规程))CECA/GC-5、《建设项目工程结算编审规程))CECA/GC-3、《建设项目工程竣工决算编制规程)CECA/GC-9、《建设工程招标控制价编审规程))CECA/GC-6，((建设工程造价鉴定规程》
CECA/GC-8、《工程造价咨询企业服务清单》
CCEA/GC11、《建设项目全过程造价咨询规程》CECA/GC-4。其中《建设项目全过程造’
咨询规程》CECA/GC-4是我国最早发布的涉人建设项目全过程工程咨询的标准之一。
8.采用实物量法编制预算的顺序排序()：
①列项并计算工程量 ②了解现场情况 ③套用定额计算人工材料机具台班消耗量 ④计算直接费 ⑤计算价差 ⑥计算其他费用。
A.②①④③⑥⑤ B.①②③④⑥ C.②①④③⑥ D.②①③④⑤⑥
【答案】D
【解析】
1)准备资料、熟悉施工图纸。
2)列项并计算工程量。
3)套用预算定额(或企业定额)，计算人工、材料、机具台班消耗量。
4)计算并汇总直接费。
5)计算其他各项费用，汇总造价。
6)复核、填写封面、编制说明。
9.关于民用房屋建筑说法正确的是()
A.矩形长：宽=3：1最佳 B.降低住宅层数，有利于降低造价 C.房屋长度60-80m较经济 D.满足功能和质量前提下，适当减小住宅宽度，有利于降低造价
【答案】C
【解析】在矩形住宅建筑中，又以长：宽-2：1为佳。一般住宅单元以3~4个住宅单元、房屋长度60~80m较为经济。A错，C正确
随着住宅层数的增加，单方造价系数在逐渐降低，即层数越多越经济。但是边际造价系数也在逐渐减小，说明随着层数的增加，单方造价系数下降幅度减缓。B错
在满足住宅功能和质量前提下，适当加大住宅)度。这是由于宽度加大，墙体面积系数相应减少，有利于降低造价。D错
10.建安工程费用8000万元，设备及工器具费2000万元，其他建设费2000万元，预备费600万元，建设期贷款8000万元，建设期利息200万元，流动资金400万元，建设投资多少万元。
A.12600 B.20600 C.20800 D.21200
【答案】A
【解析】建设投资-建安工程费用8000万元+设备及工器具费2000万元+其他建设费2000万元+预备费600万元=12600
11.施工过程中发生以下事件：(1)由于发包人原因导致承包人停工5日，发生窝工30个工日，后进行修补消耗10个工日;(2)发包人提前4天将施工用材料交付给承包人。每工日单价为150元/工日，窝工费为50元/工日，管理费和利润分别按人工费的20%、10%，承包人可索赔的工期和费用为()
A.5天，3960元 B.5天，3600元 C.1天，3960元 D.1天，3600元
【答案】A
【解析】发包原因停工五天，补偿工期5天。(30×50+150×10×(1+20%)×(1+10%)=3960
12.水泥砂浆贴800×800mm地面砖，结合层厚度20mm，砂浆损耗率2%，不考虑灰缝，铺设100平地砖砂浆消耗量()m。
A.2.04 B.2.104 C.2.314 D.2.4
【答案】A
【解析】结合层厚20mm，不考虑灰缝。则100m为100×0.02=2m3，2×(1+2%)=2.04m3
13.根据《建设工程造价鉴定规范》GB/T51262-2017的规定，以下说法正确的是()
A.参与鉴定的人员需为高级职称 B.鉴定人必须具有相应专业的注册造价工程师职业资格 C.对同一鉴定事项，应指定2名鉴定人共同鉴定 D.对争议比较大的鉴定项目，应成立由3名鉴定人组成的鉴定项目组
【答案】B
【解析】根据《建设工程造价鉴定规范))GB/T51262-2017的规定，鉴定人必须具有相应专业的注册造价工程师执业资格。
14.下列哪些发包人只能获得费用补偿的，不能获得工期及利润补偿的有()
A.施工中遇到不利物质条件 B.因不可抗力造成工期延误 C.因发包人原因造成承包人人员工伤事故 D.因发包人导致承包人返工
【答案】C
【解析】
15.基本建设项目概况表是竣工财务决算报表的一种，以下()属于基本建设项目概况表中的内容。
A.交付的固定资产 B.固定资产 C.流动资产 D.新增生产能力
【答案】D
【解析】
16.某载重汽车配司机两人，人工单价100元，年工作制度250天，年工作台班220天计算载重汽车人工费()
A.227.27 B250 C.220.36 D.260.38
【答案】A
【解析】100*250*2/220=227.27
17.某工程采用全费用单价，下列属于单位工程预算的()。
A.分部分项工程费+措施项目费 B.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 C.分部分项工程费+措施项目费+其他项目+税金 D.分部分项工程费+措施项目费+规费+税金
【答案】D
【解析】各单位工程费用是由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成。
18.下列哪些对工程总承包合同价款的调整因素影响最小()
A.分包人的变动 B.计日工的调整 C.物价波动 D.变更工程
【答案】A
【解析】工程总承包合同价款调整的主要原因包括变更、暂估价、计日工、暂列金额、物价波动以及法律变化引起的价格调整等事项。
19.下列说法正确的是()。
A.工艺设备安装以t”为单位进行指标估算 B.工艺非标准件以套为单位估算 C.工业炉窑砌筑以元为单位估算 D.金属结构管道以元为单位进行指标估算
【答案】A
【解析】B错误，工艺非标准件以t”为单位估算;C错误，工业炉窑砌筑以t”、“m2”、“m”为单位估算 D错误，金属结构管道以t”为单位估算
20.下列属于说法正确的是()。
A.资产=存货+现金+应收账款 B.负债-应付账款+预收账款 C.现金=年工资及福利/资金周转天数 D.预付账款=年经营成本/资金周转天数
【答案】B
【解析】
A错误，应收账款+预付账款十存货+库存现金B正确，流动负债=应付账款+预收账款c错误，年工资及福利+年其他费用/资金周转天数D错误，预付账款=外购商品或服务年费用金额预付账款周转次数
21.通过计时观察，完成1m砌体的基本工时为2h/m3，辅助工作时间为工序作业时间的80%。
规范时间占定额时间的90%，则完成该工程的时间定额是()工日/m3
A.0.347 B.0.21 C.0.45 D.0.332
【答案】A
【解析】基本工作时间-2h=0.25(工日/m3)工序作业时间-基本工作时间+辅助工作时间-基本工作时间/(1-辅助时间)=0.25/80%=0.3125(工时间定额-工序作业时间(1-规范时间)=0.3125/0.9=0.347(工日/m3)
22.下列属于建设工程方案的选择是()。
A.适应已经选定的厂址 B.工艺流程的合理衔接 C.先进合理的物料消耗定额 D.符合节能和清洁的要求
【答案】A
【解析】工程方案选择应满足的基本要求包括：
1)满足生产使用功能要求。
2)适应已选定的场址(线路走向)。
3)符合工程标准规范要求4)经济合理。
23.某工程变更导致直接费增加9万元，现场管理费增加2万元，总部管理费的费率5%，则需索赔的总部管理费应为()万元。
A.0.45 B.0.1 C.0.55 D.0.9
【答案】C
【解析】总部管理费索赔金额-(直接费索赔金额+现场管理费索赔金额)×总部管理费比率(%)，(9+2)×5%=0.55
24.下列属于招标人在编制招标控制价的过程中应给与一定考虑的是()
A.人工单价 B.材料价格上涨 C.规费 D.政府政策
【答案】B
25.工程清单量8000m2，实际工程量10000m3，招标控制价500元，投标价600元，超过15%调价。综合单价应调至()元
A.500 B.575 C.600 D.625
【答案】B
【解析】投标价600元>招标控制价500元×(1+150)=575元，则应调至575元
26.某工作有2项紧前工作，其最早开始时间和持续时间分别是12，5，13，6，该工作总时差为2，最早完成时间为25，该工作持续时间为多少()
A.4 B.5 C.6 D.8
【答案】C
【解析】工作的最早开始时间=max(12+5，13+6)=19，该工作的最早完成时间-最早开始时间+该工作的持续时间，即25=19+x，X=6。
27.某批进口设备到岸价为1000万元，银行财务费，外贸手续费合计为20万元，关税税率为20%，消费税税率为10%，增值税税率为13%。该批设备进口环节增值税为0万元。
A.Xx B.XXX C.173.33 D.x
【答案】C
【解析】
关税=到岸价格(CIF)×进口关税税率=1000*20%=200万元
消费税=(到岸价格+关税)*消费税额(1-消问用率)*消费税额=(1000+200)*10%/((1-10%)=133.33万元
进口环节增值税额=组成计税价格×增值税税=(关税完税价格十关税十消费税)×增值税额一(1000+200+133.33)*13%=173.33万元
28.按照成本估价法计算国产非标准设备原价时，下列费用项目中，包含在利润计算基数中的是()
A.x B.包装费 C.xxx D.XX
【答案】B
【解析】国产非标准设备利润=(材料费+加工费+辅助材料费+专用工具费+废品损失费+包装费)*利润率
29.关于可计量措施项目的工程量计量单位，下列说法正确的是()。
A.XX B.垂直运输费按施工工期日历天数计算，以“天”为单位 C.x D.XXX
【答案】B
【解析】垂直运输费可根据不同情况用两种方法进行计算：①按照建筑面积以“m2”为单位计算;②按照施工工期日历天数以“天”为单位计算。
30.关于国外建设工程造价构成中承包人总部管理费的计列，下列说法正确的是()。
A.Xx B.分摊进分部分项工程单价中 C.xXx D.XXXX
【答案】B
【解析】
承包人投标报价中有三种形式：组成分部分项工程单价、单独列项、分摊进单价。
(1)组成分部分项工程单价。人工费、材料费和机械费直接消耗在分部分项工程上，在费用和分部分项工程之间存在着直观的对应关系，所以了C费、材料费和机械费组成分部分项工程单价，真价与工程量相乘得出分部分项工程价格。
(2)单独列项。开办费中的项目有临时设施、为业主提供的办公和生活设施、脚手架等费用，经常在工程量清单的开办费部分单独分项报价。这种方式适用于不直接消耗在某个分部分项工程上，无法与分部分项工程直接对应，但是对完成工程建设必不可少的费用。
(3)分摊进单价。承包人总部管理费、利润和税金，以及开办费中的项目经常以一定的比例分进单价。
31.某建设项目工程费用为8000万元，工程建设其他费为1500万元，项目建设前期年限为2年，各年完成投资的50%。若年均投资价格上涨率为4%，则该项目建设期价差预备费为()万元。
A.XX B.XXX C.608.0 D.x
【答案】C
【解析】
第一年，第二年完成投资=(8000+1500)*50%=4750万元;
(1+4%)0.5-1]=287.83万元第二年涨价预备费为：4750*[(1+49%)(1+4%20.5*(1+4%)-1]=489.345
32.某建设项目建设期为2年，分别于每年年初从银行获得贷款3000万元和……，建设期只计息不付息，则该项目建设期贷款利息为()万元。
A.xX可度 B.XXXX C.x D.830
【答案】D
33.关于施工企业的企业定额，下列说法正确的是()。
A.XX B.可通过建立基于大数据的企业定额测算体系进行动态管理 C.XXX D.x
【答案】B
34.关于分部分项工程项目清单的编制，下列说法正确的是()。
A.x B.xXX C.Xx D.当出现增补清单项目时，应在工程量清单中附补充项目的名称、特征、计量单位、工程量计算规则和工作内容
【答案】D
35.关于措施项自清单的编制，下列说法正确的是()。
A.x B.XXX C.xX D.垂直运输费应列入单价措施项目清单
【答案】D
36.按照工程定额编制要求，在工作时间分类中，属于损失时间而不被计入时间定额的是()
A.x B.XXx C.低负荷下的工作时间 D.XX
【答案】C
【解析】
37.用干混砂浆贴800mm×800mm地砖地面，砂浆结合层厚度为20mm，砂浆损耗率为2%，不考虑砂浆灰缝用量，则每铺贴100m2地面砂浆消耗量为()句度
A.2.040 B.XXX C.x D.XX
【答案】A
38.下列与施工仪器仪表相关的费用中，应计入仪器仪表台班单价的是()。
A.XXx B.XXx C.Xx D.仪器仪表台班的耗电费
【答案】D
39.现从30个建设工程造价数据中随机抽取7个项目的YKT商品混凝土的材料单价及消耗量，数据见下表。采用数据统计法测算，该商品混凝土单价指标是()元/m3。
A.xXX B.466.25 C.xx D.x
【答案】B
40.某地区2022年上半年发布的人工单价见下表。若以2022年3月为基期(基期价格指数为100)，则2022年4、5用的人工费价格指数分别是()。
A.x B.110.00，105.45 C.xx D.XXX
【答案】B
41.关于项目决策阶段工程方案选择应满足的基本要求，下列说法正确的是()
A.XX B.X C.技术对产品质量性能的保证要求 D.XX
【答案】C
42.某地2022年拟建一年产30万吨化工产品项目，已知主要工艺设备投资估算为8000万元。该地区2020年建成的年产20万吨同类产品项目的各专业工程费为4000万元。若该地区2020年至2022年工程造价年均递增5%，则该项目的工程费用投资估算应为0万元(生产能力指数为1)
A.XX B.14615 C.x D.xXXx
【答案】B
43.关于多层民用住宅建筑设计与工程造价的关系，下列说法正确的是()
A.xx B.住宅长度一般以60~80m较为经济 C.xx D.XXX
【答案】B
44.某地新建公寓工程，当地同期类似工程概算指标为1820元/m，新建工程和类似工程概算指标相比，现浇钢筋部分有所不同。新建工程结构差异修正后的概算指标应为()元/m。
A.XXX B.XX C.x D.1802.70
【答案】D
45.关于招标分部分项工程清单的编制，下列说法正确的是()。
A.XX B.清单中包括构成工程实体的分项工程和可计量的措施项目 C.x D.XXX
【答案】B
46.关于采用工程量清单方式招标形成的总价合同的计量和计价，下列说法正确的是()
A.工程量应按照与单价合同相同的方试计算 B.Xx C.xxx D.x
【答案】A
47.根据现行工程量清单计价规范，下列价格风险因素中，招标人编制最高投标限价时考虑并入综合单价的是()
A.XXX B.一定幅度内的材料价格的变化 C.xxXXX D.X
【答案】B
48.根据现行工程量清单计价规范，关于投标人在投标报价前对工程量的复核，下列说法正确的是()
A.xXXX B.X C.复核发现招标工程量清单有误，不能擅自修改清单中的工程量 D.X
【答案】C
49.确定投标报价综合单价的工作步骤有：①分析清单项目工程内容;②计算分部分项工程人材机费;③计算工程数量与清单单位含量;④确定计算基础;⑤计算综合单价，上述步骤正确的顺序是()。
A.x B.④①③②⑤ C.Xx D.xXX
【答案】B
50.关于投标保证金和投标有效期，下列说法正确的是()
A.x B.XX C.投标保证金的有效期与投标有效期保持乒致 D.XXX
【答案】C
51.某世行贷款项目采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定同时投多个标段的评标修正率为5%。投标人甲同时投I、Ⅱ标段，其报价分别6000万元，4500万元。在甲已中标I标段的情况下，其I标段的评标价格应为()万元。
A.x B.4275 C.Xx D.XXX
【答案】B
52.关于依法必须招标项目合同签订的相关规定，下列说法正确的是()
A.xX B.招标人和中标人签订含同后5日内，应向投标人退还投标保证金及其利息 C.XXX D.XXXX
【答案】B
53.根据现行《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法)，下列风险应由发包人承担的是()。
A.xX B.X C.不可预见的地质条件造成的工期和费用变化 D.XXX
【答案】C
54.在世界银行贷款项目采购程序中，下列投标情况，属于国际竞争性招标项目评标内容的是()
A.标书是否符合招标程序要求和技术要求 B.XXX C.XX D.x
【答案】A
55.由于承包人的原因导致工期延误，在工程延误期闯国家法律、行政法规发生变化造成合同价款增加的，合同价款应()。
A.x B.不予调整 C.xXx D.Xx
【答案】B
56.关于缺陷责任期内质量保证金的管理和使用，下列说法正确的是()
A.xXX B.社会投资项目的质量保证金可由发承包双方约定交由金融机构托 C.Xx D.x
【答案】B
57.据《建设项目工程总承包合同(示范文本))
(FS-2020-6264)，关于工程总承包合同价款结算，下列说法正确的是。()
A.x B.Xx C.xXX D.人工费应按月支付
【答案】D
58.关于工程计量，下列说法正确的是()。
A.x B.按合同文件规定的方法、范围、内容和单位计量 C.Xx D.XXX
【答案】B
59.关于工程竣工结算编制应遵循的计价原则，下列说法正确的是()。
A.xXX B.Xx C.总价合同应在合同总价基础上，对合同约定能调整的内容及超过合同约定范围的风险因素进行调整 D.X
【答案】C
60.某工程项目由于承包人违约导致合同解除。下列费用中，发包人应向承包人支付的是()
A.按施工计划已运至现场的材料货款 B.X C.xXx D.XX
【答案】A
二、多选题。
61.投标人在研究招标文件时，通过投标人须知可以了解的信息有()。
A.项目的资金来源 B.付款方式 C.投标保证金的要求 D.评标办法 E.投标文件的递交要求
【答案】A，CD，E
【解析】
(2)投标人须知。除投标人须知前附表外，投标人须知由总则、招标文件、投标文件、投标、开标、评标、合同授予、纪律和监督、电子招标投标等内容组成。
1)总则。主要包括项目概况，项目的资金来源和落实情况，招标范围、计划工期和质量标准，对投标人的资格要求，对费用承担和设计成果补偿、保密、语言文字、计量单位等方面的规定，对踏勘现场、投标预备会的要求，以及对分包和偏离问题的处理。
2)招标文件。主要包括招标文件的组成以及澄清和修改的规定。
3)投标文件。主要包括投标文件的组成，投标报价编制的规定，投标有效期和投标保证金的规定，需提交的资格审查资料，是否允许提交备选投标方案，以及投标文件编制所应遵循的规定等。
4)投标。主要包括投标文件密封和标记的规定，投标文件的递交以及投标文件的修改与撤回。
5)开标。主要包括开标时间和地点、开标程序以及对开标异议的处理。
6)评标。主要包括评标委员会的组成、评标原则和所采取的评标办法。
7)合同授予。主要包括定标方式、对中标候选人的公示方式、中标通知书的发出时间以及要求承包人提交的履约担保和签订合同的时限。
8)纪律和监督。主要包括对招标人、投标人、评标委员会成员以及与评标活动有关的工作人员的纪律要求。
9)电子招标投标。主要包括采用电子招标技标时，对投标文件的编制、密封和标记、递交、标、评标等具体要求。
10)需要补充的其他内容。
62.新增固定资产属于短期投资的()
A.股票 B.基金 C.债券 D.银行存款 E.应收款项
【答案】A，B，C
【解析】短期投资包括股票、债券、基金。股票和债券根据是否可以上市流通分别采用市场法和收益法确定其价值。
63.单项工程综合概算应包括的费用有()
A.建筑工程费用 B.设备安装购置费用 C.预备费 D.建设期利息 E.流动资金
【答案】A.B
【解析】单项工程综合预算是反映施工图设计阶段个单项工程(设计单元)造价的文件，是总预算的组成部分，由构成该单项工程的各个单位工程施工图预算组成其编制的费用项目是各单项工程的建筑安装工程费和设备及工器具购置费总和。
64.根据《建设项目工程总承包合同(示范文本)》(FS-2020-0216)暂估价用于支付必然发生但暂时不能确定价格的)
A.专业服务 B.计日工 C.专业工程 D.材料设备 E.设计变更
【答案】A，C，D
【解析】暂估价是指发包人在项目清单中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备、专业工程的金额。
65.关于工程建设其他费中场地准备及临时设施费的构成，下列说法正确的有()
A.大型土石方工程费 B.施工单位平整场地发生的费用 C.建设单位进行的场地平整发生的费用 D.建设单位为施工建设产生的货场、码头的租赁费 E.征地过程中发生的清理拆除费
【答案】C，D
【解析】场地准备及临时设施费
1.场地准备及临时设施费的内容(1)建设项目场地准备费是指为使工程项目的建设场地达到开工条件，由建设单位组织进行的场地平整等准备工作而发生的费用。
(2)建设单位临时设施费是指建设单位为满足施工建设需要而提供的未列人工程费用的临时水、电、路、信、气、热等工程和临时仓库等建(构)筑物的建设、维修、拆除、摊销费用或租赁费用，以及货场、码头租赁等费用。
2.场地准备及临时设施费的计算(1)场地准备及临时设施应尽量与永久性工程统一考虑。建设场地的大型土石方工程应计入工程费用中的总图运输费用中。
(2)新建项目的场地准备和临时设施费应根据实际工程量估算，或按工程费用的比例计算。改扩建项目一般只计拆除清理费。
场地准备和临时设施费=工程费用×费率+拆除清理费
(3)发生拆除清理费时可按新建同类工程造价或主材费、设备费的比例计算。凡可回收材料的拆除工程采用以料抵工方式冲抵拆除清理费。
(4)此项费用不包括已列入建筑安装工程费用中施工单位临时设施费用。
66.以下关于合同价款纠纷的说法，正确的是()。
A.发包人要求承包人垫资，但双方对垫资无约定的，垫资按照工程欠款处理
B.发包人要求承包人垫资，但双方对垫资利息无约定，承包人要求支付利息的，法院应予以支持
C.施工合同无效但竣工验收合格的，可参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人
D.施工合同无验收不合格的，承包人修复后竣工验收合格，修复的费用可申请由发包人承担
E.招标人和中标人另签合同，合同金额与中标合同金额不一致，应按中标合同确定的权禾利和和义务。
【答案】A.CE
【解析】A正确，当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理;B错误，当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，人民法院不予支持;C正确，建设工程施工合同无效，但建设工程经验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人;
67.下列费用中，应计入施工机械台班单价的有()。
A.进口机械设备关税 B.临时故障排除费 C.大型机械进出场及安拆费 D.年机械台班运行外的机械操作人员工资 E.机械台班的年检测费
【答案】B，D，E
【解析】施工机械台班单价通常由折旧费、检修费、维护费、安拆费及场外运费、人工费、燃料动力费和其他费用组成。
68.在下列不同特点的工程中，较适合采用成本加酬金方式确定合同价款的有()
A.工期较短的工程 B.紧急抢险救灾工程 C.施工技术特别复杂的工程 D.建设规模小的工程 E.技术难度低的工程
【答案】B，C
【解析】实行工程量清单计价的建筑工程，鼓励发承包双方采用单价方式确定合同价款;建设规模较小，技术难度较低，工期较短的建设工程，发承包双方可以采用总价方式确定合同价款;紧急抢险、救灾以及施工技术特别复杂的建设工程，发承包双方以采用成本加酬金方式确定合同价款。
69.关于设备购置费及其构成，下列说法正确的有()
A.国产标准设备原价指设备出厂(场)价 B.国产非标准设备原价包含外购配套件费 C.进口设备从属费中包含增值税、银行财务费、外贸手续费 D.XX E.XXX
【答案】A.B.C
70.下列费用中，应计入建筑安装工程分部分项工程费的有()。
A.x B.挖运机械的操作人员工资 C.xx D.XXX E.构成永久工程的机电设备购置费
【答案】B.E
71.关于工程概预算计价和工程量清单计价模式的异同，下列说法正确的有()。
A.工程基本构造单元的划分不同 B.工程单价包含的费用内容不同 C.xx D.汇总单位工程造价的费用类别不同 E.XXX
【答案】A.B.D
72.根据现行工程量清单计价规范，关于工程量清单及其编制，下列说法正确的有()。
A.工程量清单分为招标工程量清单和已标价工程量清单 B.工程量清单以单位(项)工程为对象编制 C.x D.XX E.XXX
【答案】A.B
73.根据工程定额编制要求，下列时间、材料、施工机具的消耗，应计入人工、材料或施工机具台班消耗量的有()
A.工序作业时间之外的规范时间 B.不可避免的施工废料和材料损耗量 C.模板、脚手架等非实体材料的使用量 D.XXX E.施工仪器仪表的台班消耗量
【答案】A.B，C，E
74.关于数字技术的应用对工程造价领域带来的推动作用，下列说法正确的有()。
A.x B.便于实现造价咨询成果数字化共享 C.实现对人、材、机消耗的现场跟踪和测定 D.推动全过程动态造价管理 E.x
【答案】B，C，D
75.关于建设项目投资估算的编制，下列说法正确的有()
A.在可行性研究阶段应选用指标估算法估算 B.XX C.小型项目的流动资金可采用扩大指标法估算 D.按照概算法，建设投资估算由工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分组成 E.XXX
【答案】A，C，D
76.关于施工图预算编制，下列说法正确的有()
A.应保证编制依据的时效性 B.企业定额也可作为预算的编制依据造价 C.列项计量前，需要充分了解施工组织设计和施工方案。D.X E.Xx
【答案】A.B.C
77.根据现行工程量清单计价规范，关于招标正程量清单编制，下列说法正确的有()
A.应在现场踏勘的基础上进行编制 B.工程量清单总说明中应明确对工程质量、材料和施工等的特殊要求 C.x D.XX E.XXX
【答案】A.B
78.关于采用价格指数调整价格差额的方法，下列说法正确的有()。
A.x B.XX C.XXX D.在计算调整差额时得不到现行价格指数的，可暂用上一次价格指数计算 E.当原合同中可调因子的权重不合理时，双方可协商调整
【答案】D，E
79.关于对承包人提出的工期索赔的处理，下列说法正确的有()
A.只有可原谅的延期部分才能批准顺延工期 B.应考虑被延误工作存在的总时差来确定工期索赔时间 C.非承包人责任事件并未造成施工成本额外支出的，工期索赔不伴随费用索赔D.XX E.XXX
【答案】A.B，C
80.承包人在编制期中支付文件时，已完工程进度款支付申请中应包括的内容有()
A.累计已完成的合同价款 B.本周期应扣回的预付款 C.本周期已完成的计日工价款 D.XXX E.本周期应支付的安全文明施工费
【答案】A.B，C，E
